Договор подряда с давальческим сырьем материалами образец

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Переработчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Давальца, указанным в настоящем договоре, работу и передать готовую продукцию Давальцу, а Давалец обязуется принять ее и оплатить услуги переработки в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Давальца приведена в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Виды работ, выполняемых Переработчиком, — переработка картофеля в крахмал по технологии, указанной в технических условиях.

https://www.youtube.com/watch{q}v=I0eNqTc_0lU

1.3. Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Для упаковки готовой продукции Давалец передает Переработчику упаковочный материал в необходимом количестве. Передача Давальцем Переработчику сырья и упаковочного материала для упаковки готовой продукции осуществляется по акту.

1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежат Давальцу.

1.5. Срок действия настоящего договора — с 4 октября 2010 г. по 20 октября 2010 г. Сроки выполнения конкретных объемов работ приведены в задании Давальца.

1.6. Нормы расходования сырья установлены сторонами в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Давальца. Отходы, образующиеся у Переработчика, передаются по накладной.

1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет Давалец на основании данных, представленных Переработчиком.

Договор подряда с давальческим сырьем материалами образец

1.9. Для переработки сырья Переработчик использует свое оборудование, энергию, расходные материалы.

1.10. Сырье доставляется Переработчику транспортом Давальца по адресу: Омская область, Саргатский район, с. Саргатка, ул. Северная, д. 6.

У подрядчика

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР Nо. о переработке продукции из сырья и материалов поставщика г. » » 20 г. (наименование предприятия — поставщика сырья, материалов , именуем в дальнейшем и получателя готовой продукции) «Поставщик-получатель», в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , (Устава, положения) с одной стороны, и (наименование предприятия — переработчика , именуем в дальнейшем и изготовителя продукции) «Переработчик», в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , (Устава, положения) с другойстороны,именуемыевдальнейшем»Стороны»,заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Важно

ПомимоштрафовСтороныобязуютсявозместитьубытки, вызванные невыполнениемлибоненадлежащимвыполнениемсвоих обязательств по настоящему договору. 9. Споры,возникающие всвязиснастоящимдоговором,будут разрешаться впорядке,установленномдействующим законодательством России. 10. Договор вступает в силу с момента его подписания. 11.

Срок по договору: . 12. Договорбудетсчитатьсяпродленнымнаследующий срок в случае,еслиниоднаизСторонне позднее, чем за до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить договорные обязательства. 13. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться положения действующего законодательства России. 14. Договор составлен в экземплярах. 15.

Внимание

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: в следующие сроки: . 4. СРОК ДОГОВОРА 4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 4.2.

Инфо

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: , Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 8.2.

Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. 4.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.

5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за до даты предполагаемого расторжения. 5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях).

Выполнение работ по «давальческому» договору Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере руб.

, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 8.2.Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее с момента получения уведомления. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N к настоящему Договору). 3.2.

Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: в следующие сроки: . 4. СРОК ДОГОВОРА 4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. 4.2.1.

Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

По умолчанию (когда в договоре об этом ничего не говорится) работы выполняются из материалов подрядчика <2>. Поэтому если заказчик изъявил желание использовать для проведения подрядных работ свои материалы, то в договоре должно быть указано, что:

  • материалы для выполнения работ предоставляются заказчиком на давальческой основе <3>. Право собственности на них остается у заказчика. И подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они были получены;
  • подрядчик обязан представить заказчику отчет об использовании материалов. Ведь заказчик имеет право знать, как расходуются его материалы <4>.

По окончании работ у подрядчика могут остаться неизрасходованные материалы. Поэтому стороны могут сразу при заключении договора определить порядок использования остатков материалов либо решить позже, как с ними поступить (тогда нужно будет подписать допсоглашение к договору). Например, можно договориться, что подрядчик обязан вернуть остатки неизрасходованных материалов заказчику.

Основанием для приемки и оприходования давальческих материалов может являться оформленная заказчиком накладная по форме N М-15 <6>. При этом сотрудник, ответственный за приемку материалов, должен в строке “Получил” указать фамилию, должность и расписаться.

Если материалы передаются по акту и в нем нет строчки для отметки о приеме материалов, тогда на документе можно поставить штамп <7>. Такой штамп должен содержать те же реквизиты, что и приходный ордер.

А если полученные по одному приходному документу материалы нужно распределить на разные склады или разным материально ответственным лицам, тогда придется дополнительно оформить приходные ордера по форме N М-4.

В производство давальческие материалы передаются по требованиям-накладным (форма N М-11).

К сведению

Подробно об оформлении складской документации мы рассказывали: журнал “Главная книга”, 2015, N 8, с. 42.

Как обычно, по факту выполнения работы (а если в договоре выделены этапы проведения работ, то и по окончании каждого промежуточного этапа) подрядчик должен составить акт. Его опять-таки можно оформить либо в произвольной форме <8> (с учетом правил, о которых мы писали выше), либо по унифицированной (для строительно-монтажных работ это форма N КС-2).

При этом для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы подрядчику необходимо составлять справку о стоимости выполненных работ и затрат <9>. И по мнению Минфина, такую справку нельзя оформить в произвольной форме, необходима только унифицированная форма N КС-3 <10>. Поэтому безопаснее применять сразу две унифицированные формы для учета строительных работ – N N КС-2 и КС-3.

Обратите внимание, что при использовании для выполнения работ давальческих материалов в заполнении акта есть некие нюансы. Стоимость строительных работ определяется сметой. В ней учитывается стоимость всех требующихся для строительства материалов, включая переданные заказчиком на давальческой основе <11>.

Предлагаем ознакомиться:  Брачный договор с иностранным гражданином в россии

Как указал Минстрой, стоимость материальных ресурсов, поставленных заказчиком, учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм <12>. При этом возвратные суммы справочно показываются за итогом сметы <13>. Таким образом, в акте КС-2 заполняется отдельный раздел “Материалы заказчика” с указанием их стоимости. В итоговую стоимость выполненных работ сумма давальческих материалов не включается, что отражается записью “За минусом материалов заказчика”.

Кроме акта, подрядчику нужно представить заказчику отчет о том, сколько фактически было израсходовано его материалов <14>. О периодичности представления отчета нужно договориться еще при заключении договора. Отчет можно представлять ежемесячно или один раз за весь период (этап) работ. Форму отчета придется разработать самостоятельно, указав в ней необходимые для первичных документов реквизиты <8>. Эту форму желательно согласовать при заключении договора для удобства обеих сторон. В отчете нужно указать:

  • наименование и количество полученных и использованных давальческих материалов;
  • данные о неиспользованных остатках материалов.

Выполнение работ по «давальческому» договору

2.2. Давалец оплачивает Переработчику стоимость услуг переработки на основании выставленного счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.

4.1. Давалец обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Переработчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ — немедленно заявить об этом Переработчику. Передача готовой продукции от Переработчика Давальцу осуществляется по акту.

4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.

4.3. Давалец, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Переработчика в течение 3 (трех) дней со дня их обнаружения.

https://www.youtube.com/watch{q}v=RQSfd4DHyK0

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Переработчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Переработчиком договора или причинной связи между действиями Переработчика и обнаруженными недостатками.

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

Например, компания занимается заготовкой леса, потом они эту древесину отдают на переработку подрядной организации и взамен уже получают определенного рода стройматериалы. При этом право собственности на сырье и изготавливаемую продукцию не переходит к переработчику, а остается за давальцем — он его не списывает со своего баланса.

Но при этом заказчик несет ответственность за сохранность переданного ему сырья — обычно такое условие включается в текст договора. Заключая давальческий договор подряда стоит не только прописать, в каком объеме и количестве будет переданы на переработку материалы, но также документально зафиксировать сам факт их передачи и оформить необходимые документы для первичного учета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.

3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Давальцем сырье, после окончания работ представить отчет о его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Давальцем для выполнения задания, и к готовой продукции, не переданной Давальцу.

3.1.3. При определении способа выполнения задания Давальца следовать его указаниям, требованиям ГОСТов и техническим условиям.

3.1.4. Сообщать по требованию Давальца все сведения о ходе выполнения работ и его указаний.

3.1.5. Переработчик обязан немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья; б) иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Переработчик, не предупредивший Давальца об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Давальца о прекращении работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

Если Давалец, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Переработчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, то Переработчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Переработчиком задания.

3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.3.1. Заключать по согласованию с Давальцем договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Давальцем.

3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Переработчиком задания, давать ему указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.

3.4.2. Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья. В случае его утраты Переработчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Давальцу по ценам, по которым это сырье учитывается у Давальца.

6.3. Переработчик возмещает Давальцу убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Переработчика или его работников.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Переработчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для обычного использования, Давалец вправе по своему выбору потребовать от Переработчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Давальцем разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Давалец вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на давальческие материалы в строительстве образец

(или) составить в произвольной форме акт приема-передачи. Тогда в нем обязательно должны быть реквизиты, установленные для первичных документов, а его форму необходимо утвердить приказом руководителя <5>;

(или) оформить накладную на отпуск материалов на сторону по форме N М-15, если применение унифицированных форм первичных документов закреплено в учетной политике. Документ составляется в двух экземплярах (по одному для заказчика и подрядчика).

 Стоимость материалов указывается по балансовой
стоимости. Она нужна для правильной организации учета Такая отметка исключит претензии налоговиков
у сторон сделки и может понадобиться при определении по поводу того, что материалы переданы безвозмездно,
размера ущерба в случае порчи или утраты материалов особенно если перечень материалов заранее не был
подрядчиком определен в договоре
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------¬
¦ 12 ¦
¦ НАКЛАДНАЯ N -------- ---------¬ ¦
¦ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ ¦ Коды ¦ ¦
¦ -------- ¦
¦ Форма по ОКУД ¦ 0315007¦ ¦
¦ ООО "Заказчик" -------- ¦
¦ Организация -------------------------------- по ОКПО ¦11223344¦ ¦
¦ L--------- ¦
¦------------T--------T--------------------------T----------------------------T--------------------------------------¬¦
¦¦ Дата ¦Код вида¦ Отправитель ¦ Получатель ¦ Ответственный за поставку ¦¦
¦¦составления¦операции -------------T------------ ---------------T------------ -------------T------------T----------- ¦
¦¦ ¦ ¦ структурное ¦ вид ¦ структурное ¦ вид ¦ структурное ¦ вид ¦ код ¦¦
¦¦ ¦ ¦подразделение¦деятельности¦ подразделение ¦деятельности¦подразделение¦деятельности¦исполнителя¦¦
¦ ----------- -------- ------------- ------------ --------------- ------------ ------------- ------------ ----------- ¦
¦¦27.02.2015 ¦ - ¦Склад ¦Хранение ¦ООО "Подрядчик"¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦L----------- -------- ------------- ------------ --------------- ------------ ------------- ------------ ------------¦
¦ ---------------------------------------------------------------------------------T-------------------------
¦ ¦Материалы переданы на давальческой основе по договору подряда N 58 от 18.02.2015¦
¦ Основание ¦--------------------------------------------------------------------------------¦
¦ L---------------------------------------------------------------------------------
¦ ООО "Подрядчик" Кладовщик ООО "Подрядчик" И.А. Иванов
¦ Кому --------------------- Через кого ----------------------------------------------------
¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------T---------¬
-----------------------T----------------------------------T----------------T------------------T------ --------- T-----T--------T--------------------T------------¬
¦Корреспондирующий счет¦ Материальные ценности ¦ Единица ¦ Количество ¦ Цена,¦ Сумма ¦¦Сумма¦ Всего ¦ Номер ¦ Порядковый ¦
¦ -------------------T-------------- измерения ---------T-------- руб. ¦без учетদ НДС,¦с учетом -----------T-------- номер записи¦
-------T-------------- наименование, сорт,¦номенклатурный ---T------------ надлежит¦отпущено¦ коп. ¦НДС, руб.¦¦ руб.¦ НДС, ¦инвентарный¦паспорта¦по складской¦
¦ счет, ¦ код ¦ размер, марка ¦ номер ¦код¦наименование¦отпустить¦ ¦ ¦ коп. ¦¦ коп.¦ руб. ¦ ¦ ¦ картотеке ¦
¦субсчет¦аналитического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------¦ ¦ коп. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------- -------------- ------------------- -------------- --- ------------ --------- -------- ------ ---------- ----- -------- ----------- -------- ------------
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
------- -------------- ------------------- -------------- --- ------------ --------- -------- ------ ---------- ----- -------- ----------- -------- ------------
¦10,7 ¦ - ¦Металлоконструкции:¦ - ¦168¦тонна ¦13,6 ¦13,6 ¦43 000¦584 800 ¦ - ¦584 800 ¦123 ¦ - ¦5 ¦
¦ ¦ ¦сварные балки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------- -------------- ------------------- -------------- --- ------------ --------- -------- ------ ---------- ----- -------- ----------- -------- ------------
L------- -------------- ------------------- -------------- --- ------------ --------- -------- ------ ---------- ----- -------- ----------- -------- -------------
одно
Всего отпущено ---------------------------------- наименований
прописью
Пятьсот восемьдесят
четыре тысячи
восемьсот 00
на сумму -------------------- руб. -- коп. в том числе сумма НДС
прописью
- 00
-------- руб. -- коп.
Генеральный
директор Ручкин П.В. Ручкин
Отпуск разрешил ----------- ----------- ----------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Сидорова З.Ф. Сидорова
----------- ----------- ----------------------
должность подпись расшифровка подписи
Кладовщик Петров С.М. Петров
Отпустил ------------------- ----------- ---------------------
должность подпись расшифровка подписи
Кладовщик Иванов И.А. Иванов
Получил -------------------- ----------- ---------------------
должность подпись расшифровка подписи

К сведению

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком ¦
¦ по договору подряда N 58 от 18.02.2015 ¦
¦ ¦
¦г. Москва 5 июня 2015 г.¦
¦ ¦
¦ Подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ по Этапу N 1 в период со 2 марта 2015 г.¦
¦по 5 июня 2015 г. материалы в следующем объеме (количестве): ¦
¦ ¦
¦--T-------------T----------T-------------------T---------T----------T------------------T------------------T-----------------¬¦
¦¦N¦ Наименование¦ N и дата ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Цена за ¦ Получено ¦ Фактически ¦ Остатки ¦¦
¦¦ ¦ вида работ ¦ накладной¦ материалов ¦измерения¦ единицу ¦ материалов ¦ использовано ¦ неиспользованных¦¦
¦¦ ¦ ¦ М-15 ¦ ¦ ¦измерения,¦ от заказчика ¦ материалов ¦ материалов ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ----------T------- ----------T------- ----------T------ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество¦ сумма,¦количество¦ сумма,¦количество¦сумма,¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦¦
¦ - ------------- ---------- ------------------- --------- ---------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- ------ ¦
¦¦1¦Строительство¦N 12 от ¦Металлоконструкции:¦тонны ¦ 43 000¦13,6 ¦584 800¦12,9 ¦554 700¦0,7 ¦30 100¦¦
¦¦ ¦склада ¦27.02.2015¦сварные балки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ - ------------- ---------- ------------------- --------- ---------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- ------ ¦
¦¦Итого ¦13,6 ¦584 800¦12,9 ¦554 700¦0,7 ¦30 100¦¦
¦L------------------------------------------------------------------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- -------¦
¦ ¦
¦ Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей. ¦
¦ Остатки неиспользованных материалов будут возвращены Заказчику в соответствии с п. 2.5 договора подряда N 58¦
¦от 18.02.2015. ¦
¦ ¦
¦Генеральный директор Генеральный директор¦
¦ООО "Подрядчик" ООО "Заказчик" ¦
¦ ¦
¦Скамейкин Ручкин ¦
¦--------- С.Л. Скамейкин -------- П.В. Ручкин¦
¦ ¦
¦ М.П. М.П. ¦
¦ ООО ООО ¦
¦"Подрядчик" "Заказчик" ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возврат остатков

(или) по акту, который содержит реквизиты первичного документа и составлен по утвержденной руководителем форме <15>;

Предлагаем ознакомиться:  Нормативы площади на одного работника

(или) по типовой накладной на отпуск материалов на сторону по форме N М-15.

При этом в передаточных документах нужно указать:

  • количество возвращаемых давальческих материалов;
  • номер и дату договора подряда, на основании которого они были получены.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5 настоящего договора.

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Давалец может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Переработчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Давальца от исполнения договора. Давалец также обязан возместить Переработчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

8.4. Переработчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Давальцу убытков.

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Давальцем работ Давалец вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ.

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.8. Обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.

Договор на давальческие материалы в строительстве образец

Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п.

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, но прямо или косвенно вытекающим из него, применяются нормы и положения действующего законодательства РФ, в частности Гражданского кодекса РФ.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2014 года. Настоящий договор сохраняет свою силу в отношении тех взаимных обязательств сторон, которые в соответствии с договором были приняты, но не были полностью исполнены к моменту окончания срока договора.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае их совершения в письменной форме и подписания надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

9.4. Приложения, принятые сторонами во исполнение настоящего договора, являются неотъемлемыми его частями.

Неоднократное (два и более раз) нарушение договорных сроков выполнения работ по вине Давальца является основанием для пересмотра и увеличения Переработчиком цены работ в пределах 10% от первоначальной цены либо для отказа от настоящего договора в одностороннем порядке без права Давальца на возмещение убытков.

7.10. Все споры и разногласия, могущие возникнуть между сторонами в процессе заключения, расторжения, исполнения, изменения и дополнения настоящего договора, или по вопросам его действительности (оспоримости либо ничтожности) рассматриваются сторонами в арбитражном суде Кировской области с соблюдением досудебного претензионного порядка.

7.11. В случае, если Переработчик воспользоваться своим правом, представленным в пункте 3.1.7 настоящего договора, он не несёт ответственности по возможным претензиям Давальца по содержанию и выбору технической документации.

Предлагаем ознакомиться:  Документы для выплаты по гибели сотрудника

2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, досрочно принять работы.

2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС — ___________ (________________________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _____________ (_____________) рублей в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся ____% от стоимости работ, указанной в п.

Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее — «готовая продукция»), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.3.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.3.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

Бухгалтерский и налоговый учет этих операций имеет свою специфику — как для предприятия, которое передает сырье, так и для переработчика.Договор на переработку.Гражданское законодательство определяет производство товара из давальческого сырья как изготовление лицом новой движимой вещи путем переработки не принадлежащих этому лицу материалов (ст. 220 ГК РФ).

Сторонами давальческих операций являются собственник передаваемого в переработку сырья (материалов) — давалец и переработчик. При этом, передавая в переработку сырье, давалец остается его собственником. Более того, он приобретает право собственности и на готовую продукцию.Гражданский кодекс РФ отдельно не выделяет договор на переработку давальческого сырья и не определяет, к работам или к услугам относится переработка.

Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

г. __________________ «__» ________ ____г.

___________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем «Давалец», в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

одной стороны и _____________________________________________, именуемое

в дальнейшем «Переработчик», в лице ____________________________________,

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье

для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает

Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не

происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору

Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного

повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного

повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,

предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,

3. Сроки выполнения работ

Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек

Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не

позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой

4.5. Оплата производится _________________________________________.

(указать форму оплаты)

5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет

право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,

кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная

Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению

настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку станет явно невозможным;

6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения

недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в

назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора

либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а

также потребовать возмещения убытков;

6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с

ненадлежащим качеством готовой продукции;

6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья

6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим

договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую

продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом

6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,

установленные разделом 4 настоящего договора.

6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц

6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в

случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему

договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению

договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет

произведено в установленный срок;

6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции —

продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную

сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца

в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и

6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об

использовании давальческого сырья;

6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него

— непригодности или недоброкачественности предоставленного

— иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят

качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее

изготовления в срок.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.

2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок (именуемый в дальнейшем «Перечень»).

2.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику.

До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.

2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.

Необходимые для изготовления готовой продукции давальческий материал и нормативно-техническая документация предоставляются Давальцем (обеспечиваются Переработчиком в специально оговоренных случаях) в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 2 и иных дополнительных приложениях к настоящему договору.

4.2. Давалец гарантирует качество предоставляемого Переработчику давальческого материала, заявленного сертификатами соответствия производителей и иных технических нормативов, и количество в соответствии с товарно-транспортными (товарными) накладными.

4.3. Срок выполнения работ определяется в календарных днях и согласовывается сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.

Сторонами также может быть предусмотрено поэтапное выполнение работ. В этом случае сторонами согласовываются характер, объём работ и сроки их выполнения в каждом этапе.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, по адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.4.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.4.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

https://www.youtube.com/watch{q}v=3WE39ktoal4

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector